法搜网--中国法律信息搜索网
安徽艾森泰克生物工程有限公司与江西省第一建筑有限责任公司建设工程施工合同纠纷上诉案

  关于停工损失的数额,安徽省高级人民法院作出的(2009)皖民一终字第24号民事判决确认江西一建应支付刘水敖的停工损失为698908.99元,该损失系实际发生,且发生停工损失是因艾森泰克公司未能如期支付工程款所致,因此该部分停工损失最终承担义务主体应为艾森泰克公司,江西一建向安徽艾森泰克公司主张停工损失的请求符合法律规定,予以支持。
  关于欠付工程款的利息,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第一款第(三)项的规定,艾森泰克公司欠付工程款的利息应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算,自江西一建起诉之日起计算至款清时止。故对江西一建主张的欠付工程款利息予以支持。
  综上,依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第(五)项,《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条,《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第三十五条之规定,判决:一、艾森泰克公司于判决生效之日起十日内一次性支付江西一建工程款6108034.07元,并自2007年12月3日起按中国人民银行同期贷款利率支付该款利息,款清息止;二、艾森泰克公司于判决生效之日起十日内一次性支付江西一建停工损失698908.99元;三、驳回江西一建的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费72814元,保全费5000元,合计77814元,由江西一建负担8560元,艾森泰克公司负担69254元;公告费600元,由江西一建负担。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章