法搜网--中国法律信息搜索网
安徽艾森泰克生物工程有限公司与江西省第一建筑有限责任公司建设工程施工合同纠纷上诉案

  上述合同签订当日,江西一建合肥分公司与刘水敖签订一份《工程内部经济承包合同》,将安徽艾森泰克农业生物技术产业化项目工程中的办公科研综合楼工程交由刘水敖承建,双方除约定工程造价按总合同取费类别下浮5个点外,在工期、工程款结算、工程款支付等条款上均承继江西一建合肥分公司与艾森泰克公司之间的合同约定。
  此后,安徽艾森泰克农业生物技术产业化项目工程中的办公科研综合楼工程和轻钢结构厂房工程均开始施工。2007年4月20日,江西一建向监理单位安徽省科信工程建设监理有限公司(简称科信监理公司)、艾森泰克公司工程部发出工程款支付申请表,载明:我方已完成了厂房钢构部分工作,按合同约定,建设单位应在2007年4月25日前支付该项目部工程款2537461.98元。科信监理公司加盖公章并由工作人员签署“已完成钢柱吊装及部分钢梁进场,请业主审核”。艾森泰克公司基建指挥部加盖公章并签署“同意按200万元计价”的意见,但艾森泰克公司未能支付该部分工程款。
  刘水敖实际施工的安徽艾森泰克农业生物办公科研综合楼工程施工至五层楼面主体工程完工、五层柱局部施工完成时,艾森泰克公司一直未支付工程款。2007年6月6日,刘水敖以江西一建合肥分公司安徽艾森泰克农业产业化项目部的名义向艾森泰克公司及该公司工程部发出一份《关于工程款支付的函》,载明:关于科研楼工程款支付,已超过合同约定付款时间,至今尚未收到贵方工程款,五月三十日开始我方已部分停工,请贵方确定付款的准确时间并作文字承诺,我方将继续开工。6月14日前,你方工程款不能支付到我项目部时,我方将全面停工,一切责任由你方全面负责。艾森泰克公司法定代表人{黄0X}在该函上签字,并加盖艾森泰克公司基建指挥部公章。后因艾森泰克公司一直未能按要求支付工程款,科信监理公司出具《停工证明》一份,载明:由江西一建合肥分公司承建的安徽艾森泰克农业生物产业化项目研发楼工程,因业主单位如期未支付工程款,迫使在2007年6月15日开始全面停工,施工人员将于2007年7月20日开始撤离现场。刘水敖因索要工程款无果,遂将江西一建及江西一建合肥分公司起诉至一审法院。江西一建随后于2007年12月4日起诉至一审法院,请求判令艾森泰克公司支付工程款7058201元并按银行同期贷款利率支付自起诉之日起至款清时止的欠款利息(自起诉之日起至2010年4月30日的利息为959209元),赔偿包括停工损失、模板损失等在内的各项损失698908.99元并承担案件受理费、财产保全费等。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章