摘要:傅明红、卞宜民、北京视讯远景技术开发有限公司、张卫平、曾咏红、所地北京市丰台区菜户营58号财富西环名苑三层3号商业、北京市丰台区草桥恋日家园4单元901、
北京方元恒成文化发展中心与{公司2}技术合同纠纷上诉案
北京市第一中级人民法院
民事判决书
（2007）一中民终字第1803号
上诉人（原审原告）北京方元恒成文化发展中心，住所地北京市石景山区西井路7号写字楼502室。
法定代表人
{傅0X}，总经理。
委托代理人
{卞1X}，北京市民正律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）
{公司2}，住
{地址:0}。
法定代表人
{张3X}，总经理。
委托代理人
{曾4X}，女，汉族，1974年5月1日出生，
{公司2}销售部经理，住
{地址:1}。
上诉人北京方元恒成文化发展中心（简称方元恒成中心）因技术合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院于2006年11月16日作出的（2006）海民初字第24973号民事判决，向本院提起上诉。本院于2007年2月6日受理此案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院判决查明：
2005年6月25日，方元恒成中心（甲方）与
{公司2}（乙方，简称视讯远景公司）签订《网站制作合同》，双方约定：甲方委托乙方进行网站平台建设、设计、制作网页至正常启动；甲方根据本合同约定的时间和网站设计、制作标准，以文本方式向乙方提出修改意见和要求，组织项目验收并通过后，向乙方支付合同约定款项；乙方在本合同确定后5日内提供制作所需的完整材料，不能按时提供制作资料，导致的工期延误，其责任由甲方承担；甲方对网站的修改意见要求以文本方式交付乙方，乙方应予修改，修改期间不计入调试期，调试期相应顺延；合同总金额18 000元，甲方在合同签订之日，向乙方支付合同首付金额的40％，计7200元，乙方制作完所有的内页和数据库模板页后，甲方应在验收完毕后3日内向乙方支付本合同金额的30％，计5400元，网站制作结束后，甲方应在验收完毕后3日内向乙方支付本合同金额余款30％，计5400元；本合同标的交付后5日内，甲方按约定标准验收网站内容，乙方可以按照甲方要求进行修改，在上述期限内甲方未提出异议的，视为合格；任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。合同附加条款约定：甲方如果在乙方租用虚拟主机，乙方将保证甲方网站首页打开速度在8秒内，甲方责任除外；乙方确保甲方网站制作在7月31日前完成。合同附件《中国基础教育发展网网站策划方案》中，视讯远景公司承诺在项目交付使用时，将提交《网站美工源码》、《网站数据库系统源码》、《用户手册及培训教材》。在该方案中包括《网站建设规划书》，视讯远景公司提交的规划书封面上列明策划人李海燕，视讯远景公司提交的合同及附件均加盖有视讯远景公司的骑缝章，方元恒成中心对此不予认可。
